Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Содержание

Договор по шеф монтажу и пуско наладке оборудования

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор по шеф монтажу и пуско наладке оборудования». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. 6. ПРИЕМКА 6.1. 1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг. 1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

Шефмонтаж должен осуществляться заводами- изготовителями данного оборудования или, по их поручению, — специализированными организациями, в положениях (уставах) которых им разрешено производство шефмонтажных работ.

Что такое шеф монтажные и пусконаладочные работы

Уплаченный Заказчиком аванс соответственно частично или полностью возвращается Исполнителем в случае, если на момент расторжения Договора Услуги были выполнены на сумму, меньшую суммы уплаченного аванса.

Оборудование представляет собой _________________, комплектация которого составляет _________________, в количестве _________________, технические характеристики _________________, необходимые принадлежности оборудования состоят из _________________, к оборудованию прилагается следующая документация ___________________ (паспорта технических средств, инструкции по эксплуатации, свидетельства и т.п.).

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования Максимальный срок устранения недостатков – не более дней с момента подписания Акта функциональных недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя и Заказчик незамедлительно производит приемочные испытания.6.5. Тем более, проверочная ап-ра — у них.

А часть проверок предварительно для гарантии можно и самому. Многие терминалы имеют возможность срабатывания ДВ и отдельных узлов внутренней логики, так сказать, нажатием на соотв. кнопку в режиме проверки. То есть, так можно внутр. почти всю прогнать.

Может шеф-наладчик и токи-напряжения сам подавать, предварительно все самому проверив.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.1.6.

Опытное производство группы компаний «Элтикон» укомплектовано новейшим оборудованием, инструментом, измерительными приборами, в том числе стендами для проведения испытаний. Подача Заказчиком заявки на выполнение шеф-монтажа. Подписание договора на оказание услуг шеф-монтажа. Выезд специалиста. Составление плана-схемы расстановки оборудования.

Предмет договора 1.2 Заказчик предоставит Объект для выполнения указанных работ, примет и оплатит выполненную Подрядчиком работу в соответствии с условиями настоящего Договора. 2. Приложения и Дополнения 2.1 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 1) Приложение № 1, содержащее спецификацию монтируемого технологического оборудования. 3.

В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. 6. ПРИЕМКА 6.1.

Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора.

Все работы проводятся в соответствии с: Данный вид работ предназначен для обеспечения технических показателей оборудования и проверки правильности проведения всех необходимых работ силами Заказчика или подрядчика.

По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу _________________________________________________________________________________шеф-монтажные работы: а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость.

Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту — Услуги. Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Отличительной особенностью данных работ от монтажных и пусконаладочных работах заключается в том, что все работы осуществляются сторонней организаций-подрядчиком или специалистами Заказчика.

Источник: https://lifevelo23.ru/tamozhennoe-pravo/3801-dogovor-po-shef-montazhu-i-pusko-naladke-oborudovaniya.html

Договор на шеф монтаж оборудования

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.3.2.

Москва, ___________, стр.3. далее «Объект». Количество и номенклатура Оборудования определяется согласно Техническому заданию и расчету стоимости изделий и работ, которое является Приложением №1 к настоящему Договору.

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами.

Договор пуско наладки и шефмонтажа

Журнал проведения работ заполняетсяпредставителем Подрядчика с указанием объемов проведенных работ и временем ихпроведения на Объекте Заказчика. 2.

В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора.

Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору.

Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

ДОГОВОР №________________ на шефмонтаж оборудования для устройства наружной канализации г. Москва «___» _______________ 2009 г.

Срок действия настоящего: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам. 2.2.

Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.

Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг.

Стоимость работ (с учетом стоимости используемых материалов и др.), указанных в п. 1.1. настоящего договора поставки товара, определяется в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора поставки.

Профильными работами для персонала монтажных участков являются:

  • Монтаж КИП и А, электромонтажные работы на различных технологических установках нефтеперерабатывающих производств, включая строительство наружных кабельных эстакад;
  • Электромонтажные работы средств автоматизации, телемеханики, релейной защиты, силового электрооборудования подстанций 10/6/0,4 кВ;
  • Монтаж КИП и А в резервуарных парках, нефтебазах, на эстакадах и терминалах, включая системы коммерческого учета нефти и нефтепродуктов, средства обеспечения пожарной безопасности, системы газового анализа;
  • Монтаж КИП и А, силового электрооборудования, электромонтажные работы при обустройстве нефтяных и газовых месторождений (включая строительство ВЛ 6кВ);
  • Монтаж КИП и А, силового электрооборудования, комплексных систем безопасности, электромонтажные работы прочих промышленных установок.

Важно ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Договоры оказания услуг по шеф наладке шеф монтажу Компания Элтикон выполняет полный комплекс монтажных, пусконаладочных работ и сервисных услуг по обслуживанию оборудования в строительной и перерабатывающей отраслях.

По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу _________________________________________________________________________________шеф-монтажные работы: а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость.
Стоимость работ и порядок расчетов 2.1. Общая стоимость работ определяется в размере (указать цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС — (указать цифрами и прописью) рублей.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

Договор на шеф монтажные и пусконаладочные работы

Внимание При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов.

При этом их много а Вы один, у них сроки и Вы должны, плюс целый этаж юристов, готовых по первому свистку кураторов управления капитального строительства доказать Вашему юридическому консультанту что Вы не правы с вытекающими последствиями. Отсюда первый принцип подготовки договора — постараться избежать ссылок на стандарты предприятия Заказчика или ГОСТ или другие виды государственных документов.

Обеспечивает своевременное прибытие своих специалистов с необходимым оборудованием и инструментом для выполнения работ (после поступления денежных средств на счет Подрядчика и получения письменного уведомления от Заказчика о готовности к проведению работ).

При этом их много а Вы один, у них сроки и Вы должны, плюс целый этаж юристов, готовых по первому свистку кураторов управления капитального строительства доказать Вашему юридическому консультанту что Вы не правы с вытекающими последствиями. Отсюда первый принцип подготовки договора — постараться избежать ссылок на стандарты предприятия Заказчика или ГОСТ или другие виды государственных документов.

Обеспечивает своевременное прибытие своих специалистов с необходимым оборудованием и инструментом для выполнения работ (после поступления денежных средств на счет Подрядчика и получения письменного уведомления от Заказчика о готовности к проведению работ).

Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора.

Форма договора на шеф монтажные работы образец

Отгрузка мобильного мини-бетонного завода EUROMIX CROCUS 5/200 ECONOM для производственной компании из г.

Именно он станет ключевым в качестве работы и изготавливаемой продукции, что, собственно говоря, и предопределяет все дальнейшее будущее любого производства. Если вы заинтересованы в долгосрочной службе и налаженной работе приобретаемого товара, обязательно обратитесь к услугам шеф-монтажа. Заключение сделки требует привлечения юридической стороны.

Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета.

Акт шеф монтажных работ образец

Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ.

ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________.

Все работы проводятся в соответствии с: Данный вид работ предназначен для обеспечения технических показателей оборудования и проверки правильности проведения всех необходимых работ силами Заказчика или подрядчика.

Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. 2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей.

Перевод «пуско-наладочные работы» на английский

Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А. 2.2. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику. 2.3.

Наш блог абсолютно бесплатный, единственная просьба — оставляйте комментарии! 7.2. Если Стороны путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней не пришли к согласию, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный институт при торговой палате Самарской области.

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до .

Конечно, нужен определенный подход и умение доказать правильность своей позиции. Ваша подпись должна быть последней, пусть монтажники, а не Вы долго и нудно объясняют энергетикам правильность подключения, иначе потом Вы будете бегать за энергетиками.

После поступления предоплаты Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней предоставляет Заказчику счет-фактуру на получение предоплаты, согласно п.

Кроме всего прочего Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % стоимости работ по шеф-монтажу в случае нарушений, указанных в настоящем пункте Договора. 9. ФОРС-МАЖОР 9.1.

Отгрузка мобильного мини-бетонного завода EUROMIX CROCUS 5/200 ECONOM для производственной компании из г. анкт-Петербург.

Договор подряда на шеф монтаж и пусконаладка

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на платной основе провести монтаж и ввод в эксплуатацию следующего оборудования: . 2. Работы, предусмотренные п. 1 данного договора, будут проводиться по адресу: .

Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования. Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы В договоре на шеф-монтажные работы указываются следующие пункты:

  1. дата и номер договора;
  2. наименование сторон, заключающих данный договор;
  3. предмет договора;
  4. стоимость работ, способ расчета за данные работы;
  5. обязанности поставщика;
  6. обязанности заказчика;
  7. гарантии сторон;
  8. прочие условия;
  9. порядок действия при форс-мажорных ситуациях;
  10. юридические адреса и реквизиты сторон договора.

Обеспечить объем работ по настоящему договору. 3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы. 3.2.3.

После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме.

Договор шеф монтажа оборудования

Компания Элтикон выполняет полный комплекс монтажных, пусконаладочных работ и сервисных услуг по обслуживанию оборудования в строительной и перерабатывающей отраслях.

  1. принятие оборудования, которое пришло с завода на объект заказчика, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки
  2. проверка работы коммутационных аппаратов
  3. проверка работы механических блокировок (при необходимости — регулирование по месту)
  4. технические консультации и сопровождение (надзор) работ, которые выполняются специалистами монтажной организации или эксплуатационным персоналом заказчика
  5. контроль качества выполненного монтажа

Если Вы потом подписали свои акты ШМР — то Вам скажут что расключение это ваша проблема, так акты ШМР уже подписаны и Вы начинаете исправлять за монтажниками, а это время и деньги и не Ваше! При наличии в Вашем договоре акта приемки оборудования от монтажника исключает, данные издержки и заставляет монтажника ходить за Вами, а не Вы за монтажником, а за тем за куратором УКС.

Источник: https://tatar-tele-online.ru/semeynoe-pravo/9469-dogovor-na-shef-montazh-oborudovaniya.html

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

2. ЦЕНА ДОГОВОРА.

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ.

2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей.

2.3. Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом:

3.1.1. Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.

3.2. Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика.

3.3. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета.

Кто должен заключать договора на монтаж при шеф

Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.

Образец договора шеф-монтажа в формате html (на страничке)

Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы. 3.2.

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.4.

Особенности договора на шеф-монтажные работы При проведении работ по шеф-монтажу вся процедура монтажа оборудования и систем осуществляется заказчиком либо подрядной организацией, но техническое руководство и наблюдение за данным процессом осуществляет предприятие-поставщик данного оборудования или систем. Предприятие-поставщик консультирует, выезжает на место проведения работ.

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Форма договора на поставку и монтаж оборудования

Образец договора на монтаж оборудования. Составление договоров поставки и монтажа оборудования образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи может вызвать некоторые затруднения.

Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора.

Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду т. Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг. Однако ст.

Договор на оказание услуг по установке оборудования, в отличие от работ, характеризуется отсутствием материального характера. Услуги потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания и не предполагают предоставления исполнителю какого-либо технического задания.

Стороны свободны в заключении договора. Поэтому конкретные условия такой сделки оформляются сторонами индивидуально. Отразим основные моменты и особенности договора на установку оборудования. По договору монтажа оборудования одна сторона берет на себя обязательство выполнить работы по установке соответствующих объектов и сдать их результат заказчику.

Возможно заключение смешанного договора поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой. Объединение двух видов подобных сделок актуально в случаях, когда поставщик оборудования дополнительно предлагает проведение соответствующих работ по его установке.

Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования.

Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении:.

Договор шеф монтажных и пусконаладочных работ

Договор поставки вентиляционного оборудования так же имеет несколько нюансов, которые надо учитывать в своей работе при согласовании с Заказчиками.

Первое. Как правило, крупные компании при закупке систем вентиляции стремяться в договоре поставки закрепить шеф-монтажные и пусконаладочные работы, и обязательно стоимостные показатели данных работ. Попытаюсь объяснить почему это плохо.

Работы можно сделать за месяц, при правильном подходе, а можно, из-за отсутствия строительной готовности или не правильного монтажа (нарушена трассировка кабелей) или других причин, расстянуть на три года. Поэтому угадать темп и сроки строительства (или ремонта) из зоны закупки оборудования предугадать невозможно.

Далее, в договоре ШМР и ПНР, который готовиться позже, могут появится: Поэтому стоимостной показатель договора ШМР и ПНР в договоре поставки лучше не указывать, иначе Вы изначально, можете получить мунусовую рентабельность.

Второе. При согласовании гарантийных обязательств (напр. 1 год, 2 года) не забывать фразу «Но не более напр. 3 лет с даты поставки». Учитывать то, что монтаж может начаться не сразу после поставки, а ШМР и ПНР могут вообще длиться годами. Поэтому надо не забывать дальний ограничительный предел срока действия гарантии.

Договор на шеф-монтаж

Если в процессе шефмонтажа по желанию Заказчика будут внесены изменения в работе, требующие дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. Заказчик обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и работ. 2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ 2.1.

Гарантийный срок эксплуатации дополнительного оборудования составляет 12 месяцев с момента отгрузки Заказчику.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

Образец договора на шеф монтаж

Проведение шеф-монтажных работ проводится путем заключения договора на шеф-монтажные работы.

договора законодательно не регламентировано, поэтому при его составлении можно руководствоваться договорами на осуществление консультационных услуг.

Предмет договора в каждой конкретной ситуации индивидуален и он полностью связан с тем, какое именно оборудование будет устанавливаться.
Договор на шеф-монтажные работы образец можно скачать на данном сайте.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

ДОГОВОР ПОДРЯДА.по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудованияг. «» 2020 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

Договор монтажа оборудования и пусконаладочных работ образец

9.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору частично или полностью, причём ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (АРБИТРАЖ) 10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с его исполнением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. Важно В случае не достижения Сторонами согласия о порядке и условиях выполнения настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров.

Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору

Договор на выполнение шефмонтажных работ (Образец)

Проверка соответствия применяемого теплоносителя требованиям по жесткости и качеству, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на НТГ (проверка производится по результатам анализа теплоносителя, проведенного Заказчиком), заполнение гидросистемы ИТП теплоносителем 1.5.

Опрессовка гидравлических магистралей ИТП под давлением не менее 2-х МПа, путем включения циркуляционного насоса и удаление воздуха из них. 1.6. Проверка правильности вращения двигателя теплогенератора, изменение направления вращения при необходимости.

1.7. Регулировка датчика давления и проверка его работы и при срабатывании в аварийном режиме.

Договор № на выполнение сборочных и пусконаладочных работ

В случае необоснованного уклонения Заказчика от проведения приемки Работ и/или подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик вправе направить Заказчику письмо с требованием надлежащим образом провести и оформить приемку выполненных работ. При дальнейшем уклонении Заказчика от проведения и документального оформления сдачи-приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком в срок сдачи-приемки выполненных работ, установленный в письме Подрядчика.

Процесс скачивания документа

Шеф-монтаж включает в себя следующие этапы: При заключении договора об оказании услуг шеф-монтажа Заказчик обязуется: Естественно что определение общее и все частности должны быть оговорены в договоре.

Так нашей компанией в рамках выполнения шеф-монтажных работ выполняются следующие: Необходимо обратить внимание, что все работы выполняются силами наших специалистов и это кардинальное отличие от общего определения.

Производят регулировку, наладку основных параметров, их подгонку под соответствующую производительность. Руководство продающей компании имеет наиболее полный опыт в монтаже сложнотехнических изделий.

Представленный текст является образцом договора подряда на монтаж оборудования. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда. Работы по монтажу являются важным этапом установки и сдачи оборудования в эксплуатацию.

Проводятся данные работы с соблюдением всех существующих требований к безопасности и с учетом комплекса технологических правил, в зависимости от вида оборудования и разновидности монтажных работ. Проведение работ по монтажу начинается с заключения соглашения между заказчиком и подрядчиком.

Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить монтаж оборудования в сроки установленные договором, а заказчик обязуется принять и оплатить работу в порядке, указанном в соглашении.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги по шеф-монтажу, а также выполнить работы по пуско-наладке Оборудования согласно Приложению №1.

1.2. Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту – Услуги.
Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.

1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг.

1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

1.5.

Москва и МО С-Петербург и ЛО Бесплатный звонок по России

1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

1.5. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см.

3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессов • Интернет-магазины • Строительство • Телефонная связь • Оптовые компании

Технологии

Автоматизация производственных процессов • Интернет • Интернет-провайдеры • Связь • Информационные технологии • IT-компании • WEB-студии • Продвижение web-сайтов • Продажа программного обеспечения • Коммутационное оборудование • IP-телефония

Источник: https://helgaro.ru/bolnichnyy/3147-dogovor-podryada-po-shef-montazhu-i-pusko-naladke-oborudovaniya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.