Договор на проведение работ по бурению скважины

Содержание

Договор на проведение работ по бурению скважины

Договор на проведение работ по бурению скважины
Скачать образец документа

г. ________________                                                       «___» __________20____

Гражданин РФ_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Буровая компания» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________, а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Осуществить бурение скважины ______ м глубиной с помощью буровой установки ______________.

2.1.2. Провести обсадку ствола скважины трубами диаметром _____ мм и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта.

2.1.3. Произвести опытную откачку до визуально чистой воды.

2.1.4. Приступить к выполнению работ не позднее » ____ » __________ 20__ г. В случае наступления неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, снежные заносы, гололед и т.п.) начало работ переносится до момента окончания таких погодных условий.

2.1.5. Окончить работы по бурению скважины не позднее » ___ » _________ 20__ г.

2.1.6. После выполнения работ подписать акт приемки-сдачи работ и передать Заказчику информацию по эксплуатации скважины.

2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.

2.1.8. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

2.1.9. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Обеспечить подъезд к месту проведения работ по бурению скважины.

2.2.2. Обеспечить наличие на участке электроэнергии.

2.2.3. Оплатить работы Подрядчика.

2.2.4. По окончании работ принять работу Подрядчика и подписать акт приемки-сдачи работ. Если Заказчик уклоняется от подписания акта, Подрядчик вправе подписать акт в одностороннем порядке. Работа в этом случае считается принятой Заказчиком.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. При обнаружении подземных вод расчет производится следующим образом: _____ рублей за один погонный метр скважины, независимо от того, до какой глубины произведена обсадка скважины трубой диаметром ______мм

3.2 Стоимость работ составляет __________________________________________ рублей,

3.2. Оплата работы осуществляется в течение 3 календарных дней после подписания акта приемки работ.

3.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказчик уведомлен о необходимости согласования использования подземных вод песчаных горизонтов для питьевых целей с местными органами санэпиднадзора.

4.2. В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия по согласованию с Заказчиком Подрядчик производит бурение на более глубокий горизонт, что оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением. В противном случае пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета __________ рублей за метр проходки.

4.3. При возникновении аварийной ситуации, грозящей при продолжении работ по бурению привести к материальному ущербу какой-либо из сторон, или грозящей здоровью или жизни рабочих Подрядчика, Подрядчик вправе свернуть все работы. Пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета 300 рублей за метр проходки.

4.4. Подрядчик не компенсирует Заказчику затраты на благоустройство участка (восстановление ограды, дорожек, газонов, насаждений и т.п.).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

5.3. Гарантия на скважину составляет один год со дня окончания работ.

5.4. Подрядчик гарантирует устранение неисправностей в течение 10 дней после поступления письменной заявки на ремонт при внесении Заказчиком оплаты за проезд буровой техники на участок работ.

В случае обоснованности выезда Подрядчик возвращает Заказчику внесенную им оплату.

В случае возникновения неисправности по вине Заказчика ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет Заказчика.

5.5. Подрядчик не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости и т.д.

5.6. Подрядчик не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках.

5.7. Заказчик обязан согласовывать с Подрядчиком любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств по скважине. Подрядчик также освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.

5.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.10. Возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 8.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                Подрядчик: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

(подписывается в случае ненахождения воды до глубины указанной в п.2)

г. ______________                                                           «___» __________ 20____ г

На основании п.4.2 настоящего договора, мастер буровых работ _______________, с одной стороны, и Заказчик ______________________, с другой стороны, пришли к соглашению продолжать бурение до глубины ______ м.

ПОДРЯДЧИК                                           ЗАКАЗЧИК

__________________                            ___________________

Акт от « ___ » ___________ 20__ г на выполнение работ-услуг.

Основание: ___________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОДРЯДЧИКА, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ПОДРЯДЧИК выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:

НаименованиеЦенаКол-воЕд. изм.Сумма
1.Устройство скважины технической воды_____ руб п/метр
Итого:

Итоговая сумма к оплате: __________________________________________________

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Представитель ПОДРЯДЧИКА                                ЗАКАЗЧИК.

__________________                                         ___________________

Источник: http://dogovor.guru/dogovor/dogovor-okazaniya-uslug-rabot/dogovor-na-provedenie-rabot-po-bureniyu-skvazhiny/

Договор по бурению скважин для воды

Договор на проведение работ по бурению скважины

На странице представлена, актуальная в 2020 году, Форма договора по бурению скважин для воды, заключаемый между юридическим и физическим лицом. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 8,4 кб.

  1. Предмет договора
  2. Обязанности исполнителя
  3. Обязанности заказчика
  4. Стоимость и порядок расчетов
  5. Гарантийные обязательства
  6. Адреса и реквизиты сторон
  7. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

Гражданин ______________________________, паспорт: серия __________, № __________, выданный ____________________, проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется произвести комплекс работ по бурению водозаборной скважины и монтажу насосного оборудования по адресу: ______________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Произвести бурение водозаборной скважины диаметром 125 мм глубиной не менее __________ метров.

2.2. Оборудовать водоприемную часть скважины фильтром диаметром не менее 125 мм.

2.3. Произвести промывку скважины до получения визуально чистой воды и притока воды не менее 15 литров в минуту.

2.4. Начать работы по бурению водозаборной скважины в течении __________ рабочих дней с момента подписания данного договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Информировать Исполнителя об уровне воды («зеркало» воды, высота «столба» воды), глубине скважин прилегающих к участку, типах используемых насосов, составе грунта.

3.2. Подготовить подъезд к месту производства буровых работ и буровую площадку размером не менее 3 м × 3 м. Не допускается площадка из бетона или гравийного щебня.

При наличии перекрытий высота последних не должна быть ниже 3-х метров.

В случае несоответствия места буровых работ, удаленности от подъезда авто более 30 м, затрудненности доступа, вспомогательные работы оплачиваются дополнительно из расчета __________ рублей в час.

3.3. Обеспечить буровую установку электроэнергией от сети 220 В.

3.4. При низком уровне «зеркала» воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса. Земляные работы могут быть выполнены Исполнителем из расчета __________ рублей за метр.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Перед началом работ буровикам выплачивается не возвращаемый аванс в размере __________ рублей.

4.2. Расчет размера оплаты (погонный метр) и оплата за пробуренную скважину производится по окончанию бурения.

4.3. Оплата за установку насоса, обустройство скважины и врезку в водопровод производится по факту выполненных работ.

4.4. В случае отсутствия водосодержащих слоев, непреодолимой плотности плиты или глины, подземных аномалий оплата производится в размере __________% от стоимости водозаборной скважины и выбирается новый участок для бурения или прекращаются все изыскательные работы на участке.

4.5. В случае отсутствия электроэнергии Заказчик оплачивает компенсацию в размере __________ рублей в день. Общая сумма договора __________ рублей.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантия на скважину составляет __________ месяцев.

5.2. Исполнитель гарантирует устранение неисправностей в течение __________ дней после поступления заявки. В случае неработоспособности скважины по вине Исполнителя производится гарантийный ремонт скважины бесплатно.

Если ремонт не получается произвести, то возвращается часть оплаты стоимости скважины в размере __________%. В случае возникновения неисправности по вине Заказчика, (некачественное или неправильно подключенное оборудование и пр.

), гарантийное обслуживание выполняется за счет Заказчика из расчета __________ рублей в час, включая оплату проезда.

5.3. Исполнитель не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости, нитратов и т. д.

5.4. Исполнитель не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикАдрес регистрации:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ Паспорт серия, номер:____________________ Кем выдан:________________________________________ Когда выдан:_______________ Контактный телефон:____________________  

ИсполнительЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_po_bureniyu_skvazhin_dlya_vodi.html

Договор на проведение работ по бурению скважины – Договор оказания услуг, работ

Договор на проведение работ по бурению скважины

г. ________________                                                       «___» __________20____

Гражданин РФ_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Буровая компания» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Договор по бурению скважин на воду

2.2. Оборудовать водоприемную часть скважины фильтром диаметром не менее 125 мм.

Земляные работы могут быть выполнены Исполнителем из расчета рублей за метр. 4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1.

Перед началом работ буровикам выплачивается не возвращаемый аванс в размере рублей.

5.2.

  • АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон: Исполнитель Юр.

Начать работы по бурению водозаборной скважины в течении рабочих дней с момента подписания данного договора.

Наши гарантии

Все наше оборудование сертифицировано и соответствует всем стандартам качества. Предоставим гарантию и сертификаты от производителя на все оборудование и материалы.

Мы предоставляем гарантию 12 лет на все виды комплексных услуг (Бурение скважин, Обустройство скважин, Установка септика).

В комплекте со всеми документами на эксплуатацию скважины пользователь так же получает гарантийные талоны от производителя на насос, гидробак, обсадные трубы, трубы ПНД и т.д.

В случае появления в течение одного года в воде взвешенных примесей (глины, песка, известняка) мы бесплатно устраним возникшие дефекты скважины.

Наши мастера в течение 5 дней (в пределах гарантийного срока) исправят все неполадки, упомянутые в обращении заказчика. Они профессионально выполнят работу с соблюдением всех правил монтажа, эксплуатации оборудования и техники безопасности.

Если оборудование выйдет из строя, наши специалисты исправят все погрешности по гарантии.

Мы работаем по договору. К нему обязательно прилагается смета, график выполнения и оплаты работ, а так же гарантийные обязательства и штрафные санкции. Нам просто не выгодно делать свою работу плохо и договор является тому подтверждением.

Моментальное решение проблемы

Пользователи должны помнить, что необходимо с огромной внимательностью отнестись к правилам эксплуатации оборудования. Гарантийные обязательства действительны только при полном их соблюдении.

Образец договора на бурение скважины на воду

Ответственность за нарушение норм закона о водопользовании определена статьей 7.3 Кодекса об административных правонарушениях. За проведение работ по обустройству скважины под воду без получения лицензии предусматривается наказание штрафом.

Это обезопасит вас от различного рода дефектов и неполадок. Простому человеку, без специфических навыков, тяжело определить, где хорошая техника, а где нет. Но можно всегда посмотреть на саму технику, наличие повреждений или погнутых деталей и сделать соответствующие выводы.

Напечатать простой договор на услуги бурения скважин

За 25 лет нами была создана полноценная база для быстрой, качественной и надежной работы. Компания «Недра» сегодня избавлена от привлечения сторонних специалистов на любых этапах.

При низком уровне «зеркала» воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса. Земляные работы могут быть выполнены Исполнителем из расчета рублей за метр. 4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1.

Подготовить подъезд к месту производства буровых работ . 3.2. Принять выполненные работы и подписать Акт выполненных работ.

В случае проведения работ на искусственных сооружениях (эстакадах, судах, плавучих и погружных буровых установках) оборудование размещается согласно схемам, согласованным буровым и геофизическим предприятиями.

Пример договора для бурения скважины

Договор на бурение скважины на воду обычно является двусторонним, то есть заключается между двумя лицами.

Расчёт по Договору производится Заказчиком немедленно после фактического завершения работ в соответствии с Актом сдачи-приёмки выполненных работ.
При низком уровне «зеркала» воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса. Земляные работы могут быть выполнены Исполнителем из расчета ________ рублей за метр.

Исполнитель в течение срока гарантийных обязательств устраняет неисправности в срок до одного месяца с момента получения информации о необходимости ремонта.

Информировать Исполнителя об уровне воды («зеркало» воды, высота «столба» воды), глубине скважин прилегающих к участку, типах используемых насосов, составе грунта. 3.3. Обеспечить буровую установку электроэнергией от сети 220 В. 3.4. При низком уровне «зеркала» воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса.

На момент начала бурения скважины, в соответствии с условиями договора подряда, ответчик выплатил истцу авансовый платеж в размере 20 000 рублей.

Информировать Исполнителя об уровне воды («зеркало» воды, высота «столба» воды), глубине скважин прилегающих к участку, типах используемых насосов, составе грунта.

На момент начала бурения скважины, в соответствии с условиями договора подряда, ответчик выплатил истцу авансовый платеж в размере 20 000 рублей.

Смотрите видео: Самурцы вновь обратились к Васильеву и Путину (October 2019)

Предмет в такой ситуации описывается конкретно, как и условия оплаты услуги. После исполнения и оплаты правоотношения между сторонами прекращаются.

Если вы хотите в загородном доме или на дачном участке при помощи профессионалов установить водоподъемное оборудование, то вам пригодиться образец договора бурения скважины на воду.

По окончании работ буровая компания должна предоставить на подпись заказчику акт приема-передачи оборудованного источника водоснабжения.

Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________, а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.

Образец договора 2

. Устройство скважины. г. Тосно » » __________2013 г._____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «ТБК» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________ , а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.

2.1.3.

Когда нужно иметь лицензионное разрешение

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.

В нашей компании вы можете заказать перевозку сыпучих грузов по Нижнему Новгороду (песок, гравий, торф, щебень) по низким ценам. Предлагаем профессиональный монтаж и установку водонапорных башен любой сложности, работы по монтажу водонапорных башен производим по всей Нижегородской области.

Осуществляем работы по водопонижению и водоотведению (дренажные работы) в Нижегородской области.

При низком уровне «зеркала» воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса. Земляные работы могут быть выполнены Исполнителем из расчета __________ рублей за метр.

В соглашение можно внести информацию о гарантийном обслуживании конструкции в течение определенного периода после окончания строительства.

г. ________________ «___» __________20____ 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________, а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.

2.1.1. Осуществить бурение скважины ______ м глубиной с помощью буровой установки ______________.

2.1.2. Провести обсадку ствола скважины трубами диаметром _____ мм и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта. 2.1.3. Произвести опытную откачку до визуально чистой воды. 2.1.4. Приступить к выполнению работ не позднее » ____ » __________ 20__ г.

Источник: https://kor66.ru/osparivanie/3270-dogovor-na-provedenie-rabot-po-bureniyu-skvazhiny.html

Договор на проведение работ по бурению артезианской скважины

Договор на проведение работ по бурению скважины
г. _______________ “__”__________ ____ г. ____________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице (наименование организации)___________________________, действующ___ на основании ___________________, (должность, Ф.И.О.

) (Устава, положения, доверенности)с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем (наименование организации)”Подрядчик”, в лице _____________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.)____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий (Устава, положения, доверенности)договор о нижеследующем.

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить в соответствии со Спецификацией Заказчика (Приложение N _____) и Планом-графиком (Приложение N _____) работы по бурению артезианской скважины (вариант: группы скважин) (далее – работы) на земельном участке с кадастровым номером ____________ по адресу: ________________ (далее – земельный участок), предоставленном для выполнения работ на основании _________________ (указать реквизиты документа), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Работы по настоящему договору включают в себя выполнение следующих мероприятий:

1.2.1. Бурение артезианской скважины в соответствии со Спецификацией, в которой определена последовательность выполнения работ и их стоимость (Приложение N _____).

1.2.2. Восстановление (рекультивация) земельного участка в соответствии со Спецификацией (Приложение N _____), Проектом по рекультивации земельного участка (Приложение N _____) и положениями Приказа Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 “Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы”.

1.3. Работы по настоящему договору осуществляются силами и иждивением Подрядчика с использованием следующего оборудования:

– ____________ (наименование, количество шт.);

– гидротехнические сооружения – ____________ (наименование, количество шт.);

– мелиоративные сооружения – ____________ (наименование, количество шт.).

1.4. Разрешение на проведение работ по настоящему договору предоставлено _______________ (указать наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) “__”__________ ____ г. на основании _______________ (указать подтверждающий документ), копия которого прилагается к настоящему договору в качестве его неотъемлемой части.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Приступить к выполнению работ по бурению артезианской скважины не позднее “__”__________ ____ г. В случае наступления неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, снежные заносы, гололед и т.п.) начало работ переносится до момента окончания таких погодных условий. Закончить бурение не позднее __________ с момента его фактического начала.

2.1.2. Не позднее ________ с момента окончания бурения скважины провести обсадку ствола скважины трубами диаметром _____ мм и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта, завершить указанные в настоящем пункте работы не позднее ________ с момента их фактического начала.

2.1.3. Не позднее ________ с момента окончания работ, указанных в п. 2.1.2 настоящего договора, произвести опытную откачку до появления визуально чистой воды.

2.1.4. Окончить работы по бурению скважины не позднее “__”__________ ____ г. и по выполнении работ, указанных в п. п. 2.1.1 – 2.1.3 настоящего договора, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N ________ или электронной почте ____________ (в случае досрочного выполнения работ Стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).

2.1.5. Передать результат работ Заказчику по Акту выполненных работ по бурению артезианской скважины (Приложение N _____) не позднее ________ с момента наступления срока, указанного в п. 3.1.2 настоящего договора.

2.1.6. Не позднее ________ с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по бурению артезианской скважины (Приложение N _____):

2.1.6.1. Вывезти с земельного участка оборудование для выполнения работ по бурению артезианской скважины.

2.1.6.2. Представить Заказчику на согласование Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N _____).

2.1.7. Приступить к выполнению работ по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель не позднее ________ с момента подписания Сторонами Проекта по рекультивации земельного участка (Приложение N _____).

2.1.8. Завершить работы по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель не позднее “__”__________ ____ г. и передать Заказчику результат работ по Акту выполненных работ по рекультивации земельного участка (Приложение N _____).

2.1.9. Не позднее ________ с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по рекультивации земельного участка вывезти с земельного участка оборудование, использованное для выполнения указанных в настоящем пункте работ.

2.1.10. В случае выявления Заказчиком недостатков работ Подрядчик обязуется устранить такие недостатки в дополнительно согласованные Сторонами сроки.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Не позднее “__”__________ ____ г. обеспечить:

– подъезд к месту проведения работ по бурению скважины;

– наличие на земельном участке электроэнергии;

– место для проживания рабочих Подрядчика на время проведения работ;

– место для хранения оборудования и материалов Подрядчика.

2.2.2. Оплатить работы Подрядчика.

2.2.3. По окончании работ принять работу Подрядчика.

2.2.4. Рассмотреть представленный Подрядчиком Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N _____) не позднее ________ с момента его получения и предоставить Подрядчику подписанный Проект или возражения по существу.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Цена каждого вида работ устанавливается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Стоимость по договору включает также компенсацию издержек Подрядчика за использование его оборудования в размере _____% стоимости работ и указывается в Спецификации.

3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в порядке: ____________________ в сроки: _________________.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.

В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия по согласованию с Заказчиком Подрядчик производит бурение на более глубокий горизонт, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, в котором согласовываются следующие условия: порядок и содержание работ, сроки и стоимость их выполнения, порядок оплаты и передачи Заказчику результата выполненных работ.

4.2. При возникновении аварийной ситуации Подрядчик вправе завершить работы на земельном участке при условии уведомления об аварийной ситуации Заказчика. Сроки и порядок уведомления: __________________. В указанном случае пробуренная скважина признается разведочной и оплачивается Заказчиком из расчета ________ рублей за метр проходки.

4.3. Подрядчик не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по следующим показателям: содержание железа, фтора, солей общей жесткости.

4.4. Заказчик обязан согласовывать с Подрядчиком порядок и условия монтажа водоподающего оборудования на скважине.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков работ, предусмотренных настоящим договором и Планом-графиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ________ руб. за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор подлежит разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Изменения настоящего договора действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.5. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

8.5.1. Спецификация (Приложение N _____).

8.5.2. План-график работ и работ по рекультивации (Приложение N _____).

8.5.3. Акт выполненных работ по бурению артезианской скважины (Приложение N _____).

8.5.4. Акт выполненных работ по рекультивации нарушенных земель (Приложение N _____).

8.5.5. Копия разрешения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации на проведение работ по бурению артезианской скважины на земельном участке (Приложение N _____).

8.5.6. Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N _____).

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: Подрядчик: _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.